Nadzór merytoryczny nad zawartością serwisu prawnego sprawuje
specjalizująca się w problematyce dotyczącej nieruchomości
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Brunon Paul - Radca Prawny
31-523 Kraków, ul. Kielecka 28/5
Zapytaj prawnika
|
|
|
|
orzeczenia Sądu Najwyższego
Podzielność świadczenia wykonawcy robót budowlanych
|
Świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.03.2004 r. (IV CK 172/03). Sąd uznał, że choć przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest oznaczony co do tożsamości, więc w zasadzie niepodzielny, to jednak niepodzielność przedmiotu nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia. Tak więc roboty budowlane mogą być wykonywane częściami. Skoro więc wykonawca popada w zwłokę, dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane co do pozostałej części umowy wraz z późniejszym rozliczeniem się stron co do wykonanych już robót i szkody wynikającej z popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
19.03.2004
|
|
do góry strony |
|